民事起诉状
原告:公司,法定代表人:,统一社会信用代码:住所:,电话:
被告:公司,法定代表人:,统一社会信用代码:住所:电话:
诉讼请求:
一、请求判令被告立即向原告偿付拖欠工程款人民币【】 元及逾期付款利息(以为【】基数,按照现行全国银行同业拆借中心公布一年期贷款市场报价律计算从 【】年【】月【】日至实际付清之日的逾期付款利息)。
二、请求判令被告立即向原告支付垫付材料款 元【 】。
三、请求判令被告立即向原告赔偿原告经济损失,具体包括:__年至__年度拖欠款的滞纳金 元, __年__月至__月设备闲置费【】元。
四、请求判令被告承担本案的诉讼费,律师费,保全费。
事实和理由:
__年__月__日,原告__公司与被告__签订《建筑安装工程合同》。根据合同约定,原告负责为被告修建 楼两幢,承包方式为“议标形式,包工包材料”,合同承包额为 元。合同明确规定了开工日期为__年__月__日,竣工日期为__年__月__日。然而,在合同履行过程中,原告虽按时将设备机具等运进工地,但被告却因工地、图纸等问题未能及时与有关单位妥善交涉。这一情况致使原告直至__年__月__日才得以正式开工,期间长达一百七十七天。在此期间,由于被告的原因,原告开进工地的 70 余名职工无活可干,机具设备长期闲置无用,给原告带来了巨大的经济损失,经核算达 元。虽然后来被告承担了部分金额的误工费,但仍有 元的损失未得到赔偿。 两幢楼建筑安装工程竣工后,于__年__月__日,双方再次签订了教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于__年__月__日顺利完工。经__市建筑工程质量监督站严格校验,三幢楼均质量合格并交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方共同审定后,又交由__市建设银行进行校准定案,在此过程中双方并无任何争议。然而,令人遗憾的是,被告至今仍拖欠原告工程款 元。
由于被告一再拖欠工程款,致使原告工人工资长期无法支付,原告无奈之下被迫于__年__月底撤离被告工地。为收回被拖欠的工程款,原告组织专人多次与被告进行交涉。起初,被告以工程资料不全为由进行推拖,原告为解决问题,只得将自己的全部资料复印交给被告。但之后,被告又以有关建材差价不合理为由拒绝支付所拖欠的工程款。被告的上述行为严重违反双方签订的合同书约定,无理拖欠原告工程款,给原告造成了极大的经济损失。根据我国《民法典》等相关法律法规,被告应当承担违约责任,履行支付工程款及赔偿原告经济损失的义务。
此致
__市__区人民法院
具状人:
__年__月__日